Договор на ремонт автомобиля по предоплате образец

Договор на ремонт автомобиля по предоплате образец

Договор на оказание услуг автосервиса


ДОГОВОР № _______по предоставлению автосервисных услуг г. Челябинск»___» ________ 20___ годаИндивидуальный Предприниматель Соколов Андрей Анатольевич (свидетельство о государственной регистрации серия 74 номер 001815578, выдано ИМНС России по Калининскому району г. Челябинска 28.05.2004г., ОГРНИП 304744714900102), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ___________________ (наименование организации заказчика), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________ (руководитель организации заказчика), действующего на основании _______________, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. По настоящему договору Заказчик поручает Исполнителю, а Исполнитель принимает на себя обязательство, осуществлять ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств, а также узлов и агрегатов автотранспортных средств Заказчика (далее по тексту «Продукция»).1.2.

Заказчик, согласно договору заказа-наряда на работы (далее по тексту «заказ-наряд») и в соответствии с условиями настоящего договора, обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги.1.3. Заказ-наряд является неотъемлемой частью настоящего договора и содержит следующую информацию:1.3.1.

(выполненные работы) — наименование и стоимость выполненных работ, которые были ранее согласованы сторонами на основании заявки Заказчика и оформлены в виде предварительного договора заказа-наряда на работы;1.3.2. (расходная накладная) — наименование, количество и стоимость запасных частей и материалов, использованных Исполнителем при выполнении заявочных работ.1.4.

Ориентировочный срок оказания услуг Исполнитель устанавливает самостоятельно в зависимости от их сложности.

При необходимости проведения дополнительных работ, по согласованию между сторонами, срок может быть увеличен. Возможно досрочное выполнение работ Исполнителем.1.5. Исполнитель оказывает Заказчику, с привлечением третьих лиц, услуги по утилизации резинотехнических изделий от автомобильной техники, автомобильных аккумуляторных батарей, отработанных смазочных материалов и специальных жидкостей, применяемых в автомобильной технике, высвободившихся в результате выполнения работ Исполнителем по настоящему договору.

Исполнитель оказывает Заказчику, с привлечением третьих лиц, услуги по утилизации резинотехнических изделий от автомобильной техники, автомобильных аккумуляторных батарей, отработанных смазочных материалов и специальных жидкостей, применяемых в автомобильной технике, высвободившихся в результате выполнения работ Исполнителем по настоящему договору. При этом, все материалы, высвободившихся в результате выполнения работ и подлежащие утилизации, Заказчик оставляет у Исполнителя. 2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ2.1.

Стоимость работ определяется согласно прейскуранту Исполнителя и согласовывается сторонами при оформлении предварительного заказ-наряда.2.2. Перечень работ, материалов, запасных частей и их стоимость может быть изменена при необходимости в ходе выполнения работ, при этом все изменения вступают в силу, только после их согласования сторонами.

Заказчик вправе отказаться от оплаты работ, материалов и запасных частей, которые не были согласованы сторонами.2.3.

Сопутствующие работы Исполнителя, необходимые для выполнения работ, стоимость которых не превышает 10% от первоначальной стоимости по заказ-наряду с учётом стоимости материалов и запасных частей — согласованию между сторонами не подлежат.2.4. Расчёт Заказчика с Исполнителем, за оказанные услуги по настоящему договору, осуществляется в следующем порядке:2.4.1. В случае безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, Заказчик осуществляет 100% оплату суммы, согласно счёту на оплату, в течение 3 (Трех) календарных дней с момента подписания сторонами акта на выполненные работы.2.4.2.

В случае внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, Заказчик осуществляет 100% оплату суммы, согласно заказ-наряду, в момент принятии работ и подписания сторонами заказ-наряда. 3. ПРИЁМКА И ПЕРЕДАЧА УСЛУГ3.1. Приёмка оказанных услуг по количеству и качеству производится представителем Заказчика в присутствии ответственного представителя Исполнителя и оформляется актом на выполненные работы.3.2.

Представитель Заказчика обязан прибыть к Исполнителю для приёмки оказанных услуг точно в назначенное для этого время.3.3. В случае наличия задолженности Заказчика перед Исполнителем по оплате ранее оказанных услуг, очередной заказ-наряд принимается в работу Исполнителем, но передача оказанных по данному заказу-наряду услуг осуществляется только при условии 100% погашения Заказчиком имеющейся задолженности.3.4. Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки и рассрочки платежей в рамках настоящего договора не являются коммерческим кредитом по смыслу статьи 823 Гражданского кодекса РФ и не дают кредитору по соответствующему денежному обязательству права и не выступают основаниями для начисления и взимания процентов за пользование денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных статьей 317.1 Гражданского кодекса РФ.

4. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ4.1. Качество оказанных услуг должно соответствовать требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ и отвечать требованиям, обычно предъявляемым к аналогичным услугам.

4.2. При обнаружении недостатков оказанных услуг, возникших по вине Исполнителя, Исполнитель обязан устранить их за свой счёт в течение 7 (Семи) календарных дней с момента предъявления претензии Заказчиком.4.3. Гарантийные обязательства Исполнитель предоставляет на оказанные услуги только при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации и технического обслуживания продукции, установленных заводом-изготовителем.

Гарантийные обязательства Исполнитель предоставляет на оказанные услуги только при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации и технического обслуживания продукции, установленных заводом-изготовителем. Гарантийные сроки на конкретные виды работ указаны в соответствующем заказе-наряде.4.4.

Гарантийные обязательства по рекламациям на услуги, оказанные Исполнителем с использованием давальческих запасных частей и материалов указываются в соответствующих заказ-нарядах. Гарантия не распространяется на сами давальческие запасные части.5.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН5.1. Исполнитель обязан обеспечивать сохранность и комплектность, полученной от Заказчика продукции.5.2. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика, и до получения от него указаний приостановить выполнение работ в случае обнаружения давальческих запасных частей и материалов ненадлежащего качества.5.3.

Заказчик обязан предоставить Исполнителю продукцию в чистом виде и в назначенное время. В случае если Заказчик в назначенное время не прибыл к месту оказания услуг, то обслуживание Заказчика осуществляется в порядке общей очереди.5.4. В случае использования в работе Исполнителем давальческих материалов и запасных частей Заказчик обязан предоставить их Исполнителю в течение 3 (Трёх) часов с момента их требования Исполнителем, гарантия на них не распространяются.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем условий, предусмотренных п.5.1. настоящего договора, повлекшее за собой причинение Заказчику материального ущерба, Исполнитель обязан возместить Заказчику полную стоимость причинённого ущерба.

Размер ущерба согласовывается сторонами и оформляется соответствующим актом.6.2.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком условий, предусмотренных п.2.4. настоящего договора, Исполнитель вправе в одностороннем порядке потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,3 % от общей суммы задолженности за каждый день просрочки.6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком условий, предусмотренных п.3.2.

и (или) п.5.4. настоящего договора, Заказчик оплачивает Исполнителю дополнительное время нахождения транспортного средства на его территории из расчёта 300 (Триста) рублей за одни сутки стоянки.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «___» ________ 20__ года, а в части взаиморасчётов — до полного их завершения. Если стороны не приняли решения о расторжении настоящего договора, то договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год.7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут, как по обоюдному согласию сторон, так и в одностороннем порядке, но только при условии направления стороной-инициатором письменного уведомления другой стороне о предложении расторгнуть настоящий договор.7.3.

В случае расторжения настоящего договора, стороны обязаны полностью выполнить взятые на себя, по настоящему договору, обязательства в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента принятия обоюдного решения о его расторжении. Моментом расторжения настоящего договора признаётся дата оформления дополнительного соглашения к настоящему договору о его расторжении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.7.4. Любые споры между сторонами, возникшие при исполнении условий настоящего договора, решаются путем переговоров, а при не достижении согласия — в арбитражном суде Челябинской области.7.5.

Взаимоотношения и ответственность сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.7.6.

Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, и хранится у каждой из сторон.7.7. Настоящий договор считается заключённым в случае наличия на обоих экземплярах подписей уполномоченных лиц сторон, скреплённых печатями Исполнителя и Заказчика.7.8. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения по вопросам, касающимся настоящего договора, теряют юридическую силу.7.9.

Изменения к договору действительны, если они совершены обоюдно в письменной форме в едином документе с подписями, уполномоченных лиц, заверенном печатями сторон.7.10. Весь обмен корреспонденцией между обеими сторонами в рамках настоящего договора осуществляется в письменной форме. Под письменной формой подразумеваются также факсимильные сообщения с последующим предоставлением подлинных документов.8.

ДОКУМЕНТЫ ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДОГОВОРУ8.1.

Для ПОКУПАТЕЛЯ (юридического лица):- Ксерокопия свидетельства ОГРН, заверенная печатью предприятия;- Ксерокопия свидетельства ИНН, заверенная печатью предприятия;- Ксерокопия документов подтверждающих полномочия директора.8.2. Для ПОКУПАТЕЛЯ (индивидуального предпринимателя):- Ксерокопия свидетельства ИП;- Ксерокопия свидетельства ИНН;- Ксерокопия свидетельства ОГРН;- Копия паспорта (все заполненные страницы).

«ЗАКАЗЧИК»: «ИСПОЛНИТЕЛЬ»:(реквизиты заказчика) ИП Соколов Андрей АнатольевичИНН: 741506905882Свидетельство: № 001815578Выдано: ИМНС РФ по Калининскому району г.

ЧелябинскаДата выдачи: 28.05.2004.ОГРН: 304744714900102Р/счёт: 40802810372210025047Банк: Челябинское ОСБ № 8597БИК: 047501602К/счёт: 30101810700000000602Адрес: 454036, г.

Челябинск, ул. Радонежская, 6-АТел.: 726-59-32, 8-919-33-99-021 Заказчик Исполнитель________________________ ________________________ А.А. Соколов составляется в двух экземплярах, подписывается сторонами, и является основным документом, регулирующим отношения между клиентом и автосервисом.

При необходимости текст договора может быть изменен актом разногласий или дополнен приложениями по соглашению сторон.Вы можете скачать на оказание услуг автосервиса.

Договор на ремонт автомобиля

» » » 30.08.2018 В случае обнаружения неисправностей в работе автотранспортного средства и для их устранения необходимо обратиться на предприятие, которое занимается данным видом деятельности. Для этого составляется договор на ремонт автомобиля.

Содержание:

Договор может быть оформлен в произвольной форме, но с учетом стандартных форм.

Важно отразить все требуемые детали документа, предусмотреть условия, которые в дальнейшем не приведут к негативным последствиям для обеих сторон.

При заполнении договора указывается дата составления и населенный пункт.

Вписываются сведения о заказчике и подрядчике, выполняющем данные работы.

В первом разделе подробно описывается предмет договора. Здесь нужно указать сведения об автомобиле, его краткие технические характеристики.

Во втором — условия выполнения данного документа.

В этом разделе необходимо записать такие факты, как:

  1. какая из сторон приобретает все расходные материалы;
  2. определить и согласованность по тарифам и расценкам и др.
  3. передача автомобиля производится на основании акта приема-передачи;

В третьем разделе указываются конкретные обязанности сторон:

  1. требования по сохранности автомобиля и информированию заказчика обо всех изменениях и проблемах;
  2. осуществление контроля за процессом технического обслуживания и пр.
  3. своевременная оплата заказчиком данных работ;
  4. срок исполнения для подрядчика;

Далее отражается момент возврата транспортного средства и его приема заказчиком работ. В обязательном порядке описать порядок расчетов, ответственность сторон по данному документу, порядок урегулирования всех спорных вопросов.

При необходимости оговорить прочие условия договора. В документе должны быть представлены адреса и реквизиты организаций. Заказчик самостоятельно принимает решение о транспортировке автомобиля, необходимости составления акта контрольного замера расхода топлива, назначении ответственного лица, осуществляющего контроль за ходом выполнения ремонтных работ.

Заказчик самостоятельно принимает решение о транспортировке автомобиля, необходимости составления акта контрольного замера расхода топлива, назначении ответственного лица, осуществляющего контроль за ходом выполнения ремонтных работ.

Post Views: 14 160

Договор на ремонт автомобиля по предоплате образец

» Для защиты подрядчика договор устанавливает:.

Для защиты заказчика договор устанавливает:. Указать ФИО Заказчика , именуем ый ая в дальнейшем «Заказчик», действующ ий ая как физическое лицо, с другой стороны,.

Указать наименование Подрядчика , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», от имени которого действует генеральный директор указать ФИО , на основании Устава , с одной стороны, и. Указать наименование Заказчика , именуемое в дальнейшем «Заказчик», от имени которого действует генеральный директор указать ФИО , на основании Устава , с другой стороны,. Место подписания. В случае обнаружения неисправностей в работе автотранспортного средства и для их устранения необходимо обратиться на предприятие, которое занимается данным видом деятельности.

Для этого составляется договор на ремонт автомобиля.

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Подписаться на рассылку Рассылка.

Для защиты подрядчика договор устанавливает:.

Для защиты заказчика договор устанавливает:.

Указать ФИО Заказчика , именуем ый ая в дальнейшем «Заказчик», действующ ий ая как физическое лицо, с другой стороны,.

Указать наименование Подрядчика , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», от имени которого действует генеральный директор указать ФИО , на основании Устава , с одной стороны, и. Указать наименование Заказчика , именуемое в дальнейшем «Заказчик», от имени которого действует генеральный директор указать ФИО , на основании Устава , с другой стороны,.

Место подписания. В соответствии с Договором Подрядчик обязуется в отношении транспортного средства, указанного в пункте 1.

Договора далее — «Автомобиль» выполнить работы, указанные в пункте 1. Договора далее — «Работы». Заказчик обязуется принять Работы и оплатить установленную стоимость Работ.

Автомобиль, в отношении которого Подрядчиком производятся Работы, имеет следующие характеристики:. Марка и модель: указать марку и модель автомобиля.

Регистрационный номер: указать номер автомобиля.

Год выпуска: указать год выпуска. Предоставить Подрядчику Автомобиль для осуществления Работ в срок до г. Принять выполненные Работы в сроки и в порядке, установленные Договором.

Оплатить выполненные Работы в объеме и в порядке, установленные Договором. Выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, а после выполнения Работ предоставить Заказчику Автомобиль.

Немедленно уведомить Заказчика и приостановить Работы при невозможности дальнейшего осуществления Работ в соответствии с условиями Договора.

Передать Заказчику информацию, связанную с эксплуатацией результата Работ, если без такой информации использование результата Работ Заказчиком невозможно или затруднительно. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, выявленных при приемке осуществленных Работ. Не приступать к Работам или приостановить Работы и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует Подрядчику исполнить собственные обязанности.

Не приступать к Работам или приостановить Работы и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует Подрядчику исполнить собственные обязанности. Получить от Заказчика полную стоимость осуществляемых Работ.

Срок выполнения Работ по Договору составляет: с г.

Стоимость Работ по Договору составляет указать стоимость работ сумма работ прописью рублей. Приемка Работ подтверждается подписанием Сторонами акта выполненных работ по ремонту автомобиля Приложение 1 — Акт выполненных работ по ремонту автомобиля. Стороны несут ответственность за неисполнение ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору в соответствии с законодательством РФ.

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязанностей, вытекающих из Договора. Стороны признают, что все права и обязанности по Договору Стороны устанавливают свободно, не заблуждаются в природе Договора или фактических обстоятельствах, осознают правовые последствия заключения Договора.

Договор составлен в 2 экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

Приложение 1 — Акт выполненных работ по ремонту автомобиля. Главная Договоры Вопросы и ответы.

Личный кабинет. Как это работает? Изменяя вариант выбора на шкале, вы изменяете условия предоставляемого договора.

Все просто. Что означает минимум условий?

Это означает, что договор имеет минимальное количество условий для того, чтобы признаваться действительным. Специальной защиты сторон он не содержит.

Это означает, что договор, исходя из практики и особенностей данного договора, предоставляет защиту для конкретной стороны. Это означает, что договор предоставляет максимально возможные права с точки зрения законности для конкретной стороны. При этом договор является справедливым и сохраняет юридическую силу.

Любой вариант договора справедлив и отвечает требованиям закона.

Меняются лишь детали. Но важные детали. Как составить договор? Выберите подходящий вариант договора на шкале.

Есть бесплатная версия. Заполните поля договора прямо на сайте. Нужные поля размечены. Без регистрации.

Договор на ремонт автомобиля быстрый договор.

Минимум условий бесплатно. Защита подрядчика Защита заказчика Равная защита сторон Физическое лицо Юридическое лицо Индивидуальный предприниматель.

Договор проверен: 14 мая года. Предмет договора 1. Автомобиль, в отношении которого Подрядчиком производятся Работы, имеет следующие характеристики: 1.

Марка и модель: указать марку и модель автомобиля 1.

Регистрационный номер: указать номер автомобиля 1.

Год выпуска: указать год выпуска 1. Права и обязанности сторон 2. Заказчик обязуется: 2. Подрядчик обязуется: 2.

Заказчик вправе: 2. Подрядчик вправе: 2.

Срок выполнения работ 3. Стоимость работ 4. Ответственность сторон 6. Прочие условия 7. Список приложений 8. Подписи и реквизиты сторон.

Возможно, Вы отредактировали не все необходимые поля. Вы можете заполнить их или все равно скачать. Скачать в pdf Скачать в word.

Нажимая кнопку «скачать», Вы соглашаетесь с правилами использования сайта и политикой конфиденциальности. Забыли пароль? Законодательное регулирование договора на ремонт автомобиля Договор на ремонт автомобиля или договор технического обслуживания заключается в форме договора подряда.

Это означает, что по договору выполняются работы — то есть действия, имеющие впоследствии материально выраженный результат например, замена запасных частей. Помимо работ, лицо, производящее ремонт, может оказывать услуги их ценность заключается именно в процессе их оказания и помимо заключений и иных документов такие действия не имеют овеществленных результатов — производить технический осмотр или диагностику.

Однако в большей своей части договор на ремонт автомобиля является договором подряда и регулируется главой 37 Гражданского Кодекса РФ. Если договор заключается на ремонт автомобиля физического лица, то к такому договору применяются положения о договоре бытового подряда и законодательство о защите прав потребителей — закон дополнительно защищает заказчика.

Договор технического обслуживания автомобиля, заключаемый на будущее, иногда заключается в форме абонентского договора подряда — это подразумевает, что заказчик обязуется произвести оплату или выплачивать периодические платежи, а подрядчик в случае поломки должен произвести ремонт. Такой договор часто называют договором технического обслуживания.

Какие условия обязательно нужно включить в договор ремонта автомобиля? Обязательными существенными условиями договора подряда на ремонт автомобиля, установленными Гражданским Кодексом являются предмет и сроки выполнения работ, а если договор заключается на ремонт авто гражданина, то также и цена работ.

Кроме того в предмет входит описание авто в отношении которого выполняются работы. Предмет работ представляет собой описание работ: их характер и объем. Кроме того, Постановлением Правительства РФ от Так в договоре в приложении, которое является его частью необходимо описать перечень выполняемых работ, а кроме этого часто в договоре указывается ссылка на заказ-наряд который часто и является соответствующим приложением, конкретизирующим работы, а также их цену.

Тем не менее, рекомендуем включить общую цену в договор.

Помимо того, в договоре устанавливается порядок оплаты: полная или частичная предоплата, оплата после выполнения работ самый распространенный вариант. Указываются реквизиты сторон и форма оплаты: наличная или безналичная.

К договору также прилагается перечень устанавливаемых запчастей с их описанием и стоимостью. По общему правилу, запчасти предоставляет подрядчик, но договором можно также установить, что запчасти для ремонта передает заказчик.

Крайне важно описать запчасти наиболее подробно — в том числе их гарантийный срок, производителя и модель.

Именно некачественные, неоригинальные или БУ запчасти становятся причинами последующих поломок, а установка некачественных запчастей — самое злоупотребление автосервисов. В случае обнаружения неисправностей в работе автотранспортного средства и для их устранения необходимо обратиться на предприятие, которое занимается данным видом деятельности. Для этого составляется договор на ремонт автомобиля.

Договор может быть оформлен в произвольной форме, но с учетом стандартных форм.

Важно отразить все требуемые детали документа, предусмотреть условия, которые в дальнейшем не приведут к негативным последствиям для обеих сторон.

При заполнении договора указывается дата составления и населенный пункт. Вписываются сведения о заказчике и подрядчике, выполняющем данные работы. В первом разделе подробно описывается предмет договора.

Здесь нужно указать сведения об автомобиле, его краткие технические характеристики. Во втором — условия выполнения данного документа.

В этом разделе необходимо записать такие факты, как:.

Далее отражается момент возврата транспортного средства и его приема заказчиком работ. В обязательном порядке описать порядок расчетов, ответственность сторон по данному документу, порядок урегулирования всех спорных вопросов. При необходимости оговорить прочие условия договора.

В документе должны быть представлены адреса и реквизиты организаций. Заказчик самостоятельно принимает решение о транспортировке автомобиля, необходимости составления акта контрольного замера расхода топлива, назначении ответственного лица, осуществляющего контроль за ходом выполнения ремонтных работ.

Скачать бланк: Договор на ремонт автомобиля doc. Выкуп аварийных ТС по всей России. Toggle navigation. Какие ТС мы выкупаем Грузовики Мы в соцсетях.

Previous: Электронный ПТС. Next: Автокредит без подтверждения дохода.

About The Author. Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами.

Юридическая Энциклопедия. Заказать звонок.

Исполнитель по заданию Заказчика обязуется принять на техническое обслуживание и ремонт автомобиль Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить выполненные ремонт и оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора на оказание услуг. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля выполняются в целях его содержания в исправном состоянии в соответствии с нормами, правилами, процедурами технического обслуживания и ремонта, установленными заводом-изготовителем с учетом условий их эксплуатации.

Автомобиль используется Заказчиком для предпринимательской деятельности. При заключении договора на обслуживание автомобиля Заказчик представил документы, удостоверяющие его право собственности на автомобиль свидетельство о регистрации, паспорт ТС, справка-счет. При сдаче в ремонт отдельных составных частей автомобиля, не являющихся номерными, предъявления указанных документов не требуется.

Представитель Заказчика предъявляет документ, подтверждающий право на эксплуатацию автомобиля.

Дата приема автомобиля на техническое обслуживание, ремонт, сроки исполнения, гарантийные сроки указывается в заказ-наряде. Прием автомобиля Заказчика производится по заказ-наряду, в котором отражается реальное техническое состояние автомобиля на момент его принятия, указывается его комплектность, видимые наружные повреждения и дефекты, которое определяется и фиксируется представителем Заказчика и Исполнителя. При предоставлении Заказчиком запасных частей и материалов одновременно с заказ-нарядом составляется приемосдаточный акт, в котором указываются сведения о предоставлении Заказчиком запасных частей и материалов с указанием их точного наименования, описания и цены.

Техническое обслуживание и ремонт автомобиля Заказчика осуществляется на производственных площадях Исполнителя с использованием запасных частей и расходных материалов последнего.

Заказчик вправе предоставить Исполнителю свои запасные части и расходные материалы.

Доставка автомобиля к Исполнителю и от Исполнителя осуществляется силами Заказчика и за его счет.

Объем, стоимость услуг и сроки выполнения работ определяются на основании тарифов, определенных в Приложении N 1 к договору на обслуживание, и указываются в заказ-наряде. Исполнитель самостоятельно определяет порядок выполнения согласованных в заказ-наряде работ.

Исполнитель приступает к исполнению услуг по договору только после внесения предоплаты на расчетный счет Исполнителя. Исполнитель принимает автомобиль Заказчика для выполнения работ, являющихся предметом данного договора оказания услуг, после согласования сторонами заказ-наряда. Исполнитель обязан: 3. Качественно оказывать услуги по ремонту автомобилей в объемах, определяемых заказ-нарядом, в соответствии с установленными нормативными и методическими документами, регулирующими вопросы технического обслуживания и ремонта автомобиля.

Предоставлять по требованию Заказчика требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами объема и качества оказываемых услуг.

Своевременно информировать Заказчика обо всех технических, материальных и других проблемах, возникших в процессе оказания услуг, препятствующих их выполнению, и необходимости, вследствие этого, изменения перечня работ для дополнительного согласования с Заказчиком. При этом Исполнитель продолжает выполнение работ только после письменного согласования изменений с Заказчиком.

По желанию Заказчика обеспечить присутствие представителей Заказчика в технологических помещениях Исполнителя для контроля над ходом и качеством выполняемых по договору на обслуживание работ.

Обеспечить соблюдение представителями Заказчика, находящимися в технологических помещениях Исполнителя, установленных правил техники безопасности. Своевременно информировать Заказчика о временном приостановлении своей деятельности для проведения санитарных, ремонтных и иных мероприятий с указанием времени возобновления работы. Нести полную ответственность за сохранность автомобиля Заказчика в течение всего времени нахождения автомобиля Заказчика у Исполнителя.

При окончании работ, передать заказчику для подписания акт выполненных работ. Исполнитель имеет право: 3. Самостоятельно определять способы выполнения согласованных в заказ-наряде работ.

Требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с их объемом и качеством.

По письменному согласованию с Заказчиком привлекать, в случае необходимости, третьих лиц для выполнения определенных видов работ и требовать оплаты Заказчиком услуг третьих лиц согласно выставленным финансовым документам за оказанные ими услуги. Оказывать содействие в приобретении необходимых для оказания услуг по договору на обслуживание запасных частей, узлов, агрегатов, горюче-смазочных материалов и т. При этом Заказчик обязан оплатить реальные расходы Исполнителя на поиск, приобретение и их доставку.

За качество предоставленных Заказчиком для выполнения работ запасных частей и расходных материалов, а также за возможные последствия их недостаточного качества Исполнитель ответственности не несет.

Заказчик обязан: 3. Выполнять требования инструкций по эксплуатации автомобилей, разработанных предприятиями-изготовителями, выполнять указания и следовать рекомендациям Исполнителя по правильной эксплуатации, срокам и порядку технического обслуживания, регламентных и иных работ, определяющих техническое состояние автомобиля Заказчика.

В случае нарушения Заказчиком подп.

Определить ответственное лицо для надлежащего исполнения условий договора оказания услуг. Своевременно в полном объеме производить расчеты с Исполнителем за оказанные им услуги, а также услуги, оказанные третьими лицами в случае, предусмотренном п.

В случае досрочного расторжения договора независимо от причин расторжения, а также по окончании срока действия договора Заказчик обязан оплатить фактически выполненные Исполнителем работы. Заказчик имеет право: 3. Требовать от Исполнителя качественного оказания услуг по техническому обслуживанию или ремонту автомобиля. Проверять ход и качество работ по договору, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя и соблюдая правила техники безопасности, установленные Исполнителем.

Отказаться частично или полностью от услуг Исполнителя в случае выявленных в ходе проверки Заказчиком неисполнения или некачественного исполнения оказываемых услуг, уведомив об этом Исполнителя письменно, и согласовать с Исполнителем изменение стоимости оказываемых услуг, определенных в заказ-наряде.

Расторгнуть договор на обслуживание автомобиля в любое время, уплатив Исполнителю часть цены пропорционально части оказанной услуги выполненной работы до получения извещения о расторжении указанного договора на обслуживание и возместив Исполнителю расходы, произведенные им до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены услуги работы.

Типовой бланк и образец договора оказания услуг по обслуживанию и ремонту автомобиля предлагается для скачивания в виде прикрепленного файла.

Типовой бланк и образец договора оказания услуг по обслуживанию и ремонту автомобиля.

Остались вопросы? Last name:. Архангельская обл. Астраханская обл.

Башкортостан Башкирия Белгородская обл. Брянская обл. Бурятия Владимирская обл. Волгоградская обл. Вологодская обл.

Воронежская обл. Дагестан Еврейская обл. Ивановская обл. Иркутская обл. Кабардино-Балкария Калининградская обл.

Калмыкия Калужская обл. Камчатская обл.

Карелия Кемеровская обл. Кировская обл. Коми Костромская обл. Краснодарский край Красноярский край Курганская обл. Курская обл. Липецкая обл. Магаданская обл.

Марий Эл Мордовия Москва и Московская обл. Мурманская обл. Нижегородская Горьковская Новгородская обл.

Новосибирская обл. Омская обл.

Оренбургская обл. Орловская обл.

Пензенская обл. Пермская обл.

Приморский край Псковская обл. Ростовская обл. Рязанская обл.

Самарская обл. Санкт-Петербург и область Саратовская обл. Саха Якутия Сахалин Свердловская обл. Северная Осетия Смоленская обл.

Ставропольский край Тамбовская обл. Татарстан Тверская обл. Томская обл.

Тува Тувинская Респ. Тульская обл. Тюменская обл. Удмуртия Ульяновская обл.

Уральская обл. Чечено-Ингушетия Читинская обл.