Договор на обслуживание сайта образец

Договор на техническую поддержку сайта: образец и инструкция по заполнению


Договоры, которые мы рекомендуем использовать для взаимодействия с digital-подрядчиками, делятся на две части: рамочную, одинаковую для всех договоров, и приложения, которые раскрывают специфику конкретной услуги (в этой статье — технической поддержки). Если вы читали первую статью из данного цикла, посвященную , то уже знаете, что собой представляет рамочная часть, и можете сразу переходить к приложениям. В работе над статьёй и шаблоном нам снова помогли эксперты в сфере веб-разработки и Павел Мищенко из , компании, специализирующейся на IT-договорах.

Добавим, что в конце статьи находится ссылка, по которой вы можете скачать образец договора на техническую поддержку сайта.

Однако перед этим рекомендуем сначала прочитать статью. Она большая, но без этого вам будет трудно грамотно заполнить договор.

Напомним главный тезис: хороший договор должен быть взаимовыгодным.

Это подразумевает равные права и обязанности.

Не менее важна и точность формулировок, не допускающая трактовок.

Переходим к договору и разбираем его на пунктики. Предмет договора — это описание результата сотрудничества: что вы будете делать, кто и как определяет, что нужно сделать. Мы предлагаем максимально общую формулировку, потому что, напомним, договор у нас — рамочный, а все особенности прописываются в приложениях.

1.1 Исполнитель обязуется выполнять работы и оказывать услуги по заданиям Заказчика, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать их. Заказ — это как раз то самое приложение, в котором описываются особенности сотрудничества: стоимости, сроки, порядок выполнения и отчётности.

В процессе оказания услуг у исполнителя постоянно возникают вопросы, ему могут потребоваться какие-то материалы. Заказчику нужно либо предоставить их, либо поручить исполнителю самому найти ответы.

Выбирайте то, что выгоднее. И обязательно оговорите два момента:

  • Возможность отказа. Исполнитель должен обосновать, зачем ему информация, материалы и доступы, а заказчик имеет право отказать, обосновав отказ. Представьте, что исполнитель просит полный доступ к CRM с коммерческой информацией для проверки связки CRM и сайта. Да, есть NDA (соглашение о неразглашении), но достаточно ли его заказчику, чтобы чувствовать себя спокойно? Может, есть другой, пусть и менее удобный способ проверки?
  • Сроки предоставления. Тогда, если заказчик будет тянуть с обратной связью, он не сможет требовать своевременности выполнения работ от исполнителя.

С каждой стороны обязательно необходимо назначить сотрудников, которые будут озвучивать официальные решения сторон. 4.1 Стороны назначают своих представителей для решения вопросов, возникающих по Договору (далее — Представители).

Это действие поможет избежать возникновения негативных ситуаций и противоречащих требований от заказчика. К тому же так всем будет сразу понятно, к кому именно обращаться по различным вопросам. А ещё исполнитель может нанять субподрядчика. Это хорошо бы также упомянуть в договоре, закрепив полную ответственность за результат за исполнителем: 4.4 Исполнитель вправе привлекать для выполнения Заданий третьих лиц без согласования с Заказчиком.

Это хорошо бы также упомянуть в договоре, закрепив полную ответственность за результат за исполнителем: 4.4 Исполнитель вправе привлекать для выполнения Заданий третьих лиц без согласования с Заказчиком. При этом Исполнитель несёт перед Заказчиком ответственность за качество работ/услуг привлеченных лиц. Поскольку договор рамочный, оговариваем главное, а детали пишем в приложении.

Главное в этом пункте — это налогообложение, валюта, адрес перевода средств и подтверждение оплаты. Единственный критерий оценки — согласованное задание.

Заказчик может отказаться принять результат, только если он не соответствует заданию. Всё. Обязательно опишите порядок сдачи-приёмки: отправили акт и отчёт по почте — получили ответ от заказчика. Если ответ положительный, всё хорошо.

Если отрицательный, заказчику нужно обосновать, что не так, то есть не соответствует заданию. Нельзя просто сказать «не принимаю» без соответствующей аргументации.

И ограничьте время ответа, чтобы заказчик не мог бесконечно думать или уехать в отпуск. Мы рекомендуем пять дней: рабочая неделя — более чем достаточный срок.

Если не ответит, либо считаем работы принятыми, либо продлеваем срок выполнения.

Права на РИД (результаты интеллектуальной деятельности: тексты, картинки, программный код) нужно передавать заказчику после подписания акта и оплаты. Именно после, чтобы заказчик не мог использовать результаты работы и спокойно тянуть с оплатой. Важный момент: если исполнитель использовал сервисы или код, права на которые принадлежат ему или другому автору, заказчик получает право только использовать их в рамках своего сайта.

Обе стороны имеют право запретить разглашать информацию о сотрудничестве. Заказчику стоит защитить коммерчески важные данные, которые могут использовать конкуренты: о продажах, финансах, клиентах, товара и услугах.

Исполнителю тоже стоит защитить информацию, которую могут использовать конкуренты: например, про используемые технологии или уникальные методики работы. Подробно распишите, что считается конфиденциальной информацией: документы, которыми вы обмениваетесь, результаты работ, переписку. Учтите — то, что не попадёт в этот список, можно будет разглашать публично или в личной переписке.

Учтите — то, что не попадёт в этот список, можно будет разглашать публично или в личной переписке. Напомним: ответственность сторон должна быть зеркальной по смыслу.

Нарушил — ответь. В каком размере и как — это уже предмет договора. Вы можете установить штраф — например, 10% от стоимости работ — или требовать возмещение ущерба.

И то, и другое нужно доказывать документально, а не просто заявлять.

И ещё важная мысль: исполнитель не может отвечать за бизнес-результат или действия третьей стороны, только за свою работу.

Часто заказчик рассуждает так: я вам плачу, чтобы мой бизнес работал.

Если у бизнеса проблемы, вы должны разделить со мной ответственность. Допустим, исполнитель занимается поддержкой интернет-магазина. Дневная выручка упала в два раза по сравнению со среднестатистической — допустим, на миллион.

Если причиной тому падение сайта на полдня, всё понятно: виноват исполнитель.

Хотя даже тут может оказаться, что нет, потому что проблемы были у провайдера хостинга. Ну хорошо, выяснили, что виноват исполнитель.

Взыскать с него весь миллион? Звучит логично, но ни один подрядчик в мире не подпишется на полное возмещение убытков. 9.8 Ответственность Сторон ограничена стоимостью работ/услуги по Заказу, в рамках которого допущено нарушение.

А если заказчик не хочет платить?

Останавливайте работу и получайте пени и оплату через суд. Исполнитель ничего не делает? Не платите, требуйте пени и в крайнем случае разрывайте договор. Это обстоятельства, на которые вы не можете повлиять, и поэтому не можете нести ответственность за их последствия. В этом разделе важно не просто написать, что «ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно будет следствием обстоятельств непреодолимой силы.», но и указать, что делать, когда обстоятельства наступили.
В этом разделе важно не просто написать, что

«ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно будет следствием обстоятельств непреодолимой силы.»

, но и указать, что делать, когда обстоятельства наступили.

Мы предлагаем сначала отложить выполнение работ на месяц, а потом обсуждать расторжение договора. Спор лучше уладить до суда. Суд не всегда приносит удовлетворение выигравшей стороне, потому что она как минимум теряет время и нервы. Поэтому считайте расходы и выгоду и решайте, идти в суд или пытаться договориться по-хорошему.

Это один из самых важных разделов договора.

Как говориться, «без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек».

Будьте уверены, в чём судья точно не разбирается, так это в веб-разработке и техподдержке. Если дойдет до судебных прений, для принятия решения судья должен будеть увидеть результат или акт своими глазами. Только после этого он сможет определиться, кто кому сколько должен.

В связи с этим в договоре важно зафиксировать, какие способы передачи информации и документов вы признаёте.

Мы рекомендуем обмен документами в бумажном виде и электронную почту, потому что её на практике признают в российских судах. Также настойчиво рекомендуем подрядчику и заказчику коммуницировать только с адресов/телефонов, указанных в договоре и приложениях.

На всякий случай можно заранее указать в договоре несколько телефонов и адресов. Как и сказано в подзаголовке, в этом пункте определяем срок действия и условия расторжения договора.

Сначала про срок. Рекомендуем не ограничивать его. На наш взгляд, это наиболее удобный вариант. Захотите — расторгнете. Про расторжение. Советуем оставить возможность сделать это без согласия другой стороны. Ситуации бывают разные, и никто не должен быть рабом договора. Однако необходимо предоставить другой стороне возможность подготовиться к расторжению, оговорив минимальный срок предупреждения — например, 30 дней.

Однако необходимо предоставить другой стороне возможность подготовиться к расторжению, оговорив минимальный срок предупреждения — например, 30 дней. При этом важным условием расторжения является получение исполнителем оплаты за фактически выполненную к тому моменту работу.

Здесь все предельно просто: внесите реквизиты (компании или частного лица) и ФИО подписывающих договор (можно без должности, она никакой роли не играет). В первом приложении вы должны описать все особенности взаимодействия в рамках заказа на конкретные работы/услуги.

Советуем раскрыть основные понятия, которые будут использованы в заказе. Напомним, что таким образом и вы, и суд (если до него дойдёт), будете одинаково понимать, о чём речь.

Пример: Сайт — это совокупность страниц в едином адресном пространстве (домене), содержащих информацию в электронном виде.

Критическая ошибка — ошибка, не позволяющая посетителю Cайта оформить заказ товара, а администратору Сайта — изменить его содержание.

И так далее (смотрите шаблон договора в конце статьи). При мы советуем делить услуги на постоянные и по запросу, и принимать их отдельно. Стоимость постоянных услуг за определённый период времени вполне может быть оценена заранее, что мы и рекомендуем сделать.

Опишите чётко, какие действия в них входят, и назовите стоимость, исходя из предполагаемых затрат с небольшим запасом на критические ситуации. Дополнительные услуги оцените поштучно или по часам и выполняйте по запросу. Пример описания услуг и их стоимости в приложении: №ВидОписание услугиСтоимость 1Техническая поддержка

  • Исправление обнаруженных ошибок.
  • Взаимодействие с хостинг-провайдером.
  • Оценка и повышение скорости работы Сайта.
  • Проверка передачи данных о заказах и остатках товаров из учётных систем на Сайт и с Сайта в учётные системы.
  • Консультирование сотрудников Заказчика.
  • Установка новых версий ПО.
  • Проверка показателей работы сервера и их оптимизация.
  • Проверка ключевых функций, связанных с поиском, просмотром и заказом товаров.

30 000 рублей в месяц 2Внесение Контента и доработка, консультации

  • Внесение Контента.
  • Изменение Дизайна и Программного кода.

1 500 рублей в час В этом разделе распишите особенности технической поддержки.

Начать стоит с того, как именно оказывается техподдержка: 3.1 Исполнитель оказывает услуги:

  1. техническая поддержка Сайта — ежемесячно в течение срока действия Заказа.
  2. консультирование сотрудников Заказчика по работе с Сайтом — по запросу.

В разделе 2 «Описание и стоимость Услуг» консультирование для примера сделано дополнительной услугой. Такую дополнительную услугу можно включить в стоимость ежемесячных работ по поддержке в ограниченном объёме. Например, так: 3.2 Максимальный объём консультирования сотрудников Заказчика, включенный в стоимость услуг по технической поддержке — 5 (пять) часов в месяц.

Важнейшая часть технической поддержки — исправление ошибок. Распишите, как это происходит, и обязательно разделите условия исправления критических и обычных ошибок (см. Термины), чтобы неправильное отображение картинок и невозможность оформить заказ не были одинаково важными.

3.3 При обнаружении Критических ошибок Исполнитель обязан:

  1. зарегистрировать ошибку в багтрекере;
  2. уведомить Заказчика по электронной почте или телефону;
  3. приступить к устранению в течение 10 (десяти) минут после обнаружения или получения уведомления от Заказчика;
  4. сообщить Заказчику прогнозируемый срок исправления.

3.4 Максимальное время исправления с момента обнаружения или направления запроса Заказчиком:

  1. критических ошибок — 12 (двенадцать) часов;
  2. ошибок — 3 (три) дня.

В процессе поддержки всегда возникают запросы на работы, которые не включены в основной объём работ, и сторонам нужно заранее оговорить условия их оказания. Пример: 4.1 Исполнитель оказывает услуги внесения Контента и доработки Сайта по заданиям Заказчика. Стороны согласуют задания по электронной почте.

4.2 Задания должны содержать чёткие требования Заказчика к результату оказания услуг, не допускающие возможности двоякого толкования.

4.3 Исполнитель ведет учёт часов, затраченных на оказание услуг, в программе Toggl, и выдаёт доступ к ней представителю Заказчика. Здесь самое важное — прозрачность. Заказчик должен понимать, за что, сколько и когда он платит. Очень советуем завести систему для тайминга выполненных задач и учёта исправленных ошибок и делиться отчётами из неё с Заказчиком.

Очень советуем завести систему для тайминга выполненных задач и учёта исправленных ошибок и делиться отчётами из неё с Заказчиком.

Такой подход одновременно повышает и доверие к подрядчику, и эффективность его работы.

Оплату советуем проводить раз в отчётный период. Чаще всего это месяц, но можно и сократить до недели, чтобы заказчику было психологически проще платить [меньшую сумму] и контролировать расходы.

5.1 Исполнитель еженедельно направляет Заказчику на электронную почту отчёт с данными о действиях в рамках технической поддержки и количестве часов, затраченных на оказание услуг внесения Контента, доработки Сайта и консультаций по работе с Сайтом за прошедшую неделю (далее — Отчёт). 5.2 Если по истечении 5 (пяти) дней с даты получения Отчёта Исполнитель не получит мотивированных замечаний, услуги за неделю считаются оказанными в полном объёме, а Отчёт — принятым Заказчиком.

5.3 Исполнитель по окончании каждого месяца направляет Заказчику акт об оказании услуг, содержащий данные из Отчётов. 5.4 По окончании каждого отчётного месяца Стороны подписывают акт об оказании услуг (далее — Акт) по правилам Договора.

5.5 Заказчик оплачивает 100% стоимости услуг по окончанию отчётного месяца в течение 5 (пяти) рабочий дней с даты подписания Акта.

Советуем упростить этот момент: подписали — вступил в силу. Никто не сказал, что прекращаем работать — продлили.

6.1 Заказ вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2020 г. 6.2 Срок действия Заказа автоматически продлевается на следующий год, если не будет прекращён письменным уведомлением любой из Сторон, направленным другой Стороне не ранее чем за 1 месяц до даты окончания действия Заказа.

Этот раздел нужен для условий, которые стороны хотят включить, но они не вписываются в общую структуру заказа. Сюда частенько пишут лишнее. Например, что

«к отношениям Сторон применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации о договорах возмездного оказания услуг и абонентских договорах»

.

Конечно, применяются, раз мы в России. Пишите только то, что является предметом вашей договорённости. Например, контакты представителей.

7.1 Представители Сторон:

  1. со стороны Заказчика: ФИО, телефон, адрес электронной почты.
  2. со стороны Исполнителя: ФИО, телефон, адрес электронной почты.

В случае изменения представителей или их контактных данных Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону по электронной почте не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты изменения данных. Засим всё. Как и обещали, прикладываем к нему. Пользуйтесь на здоровье! Другие образцы и шаблоны договоров, коммерческих предложений и брифов вы можете найти в разделе .

Образец договора на оказание услуг по продвижению web-сайта в сети Интернет, заключаемого между юридическими лицами

Договор на оказание услуг по продвижению web-сайта в сети Интернет на оказание услуг по продвижению web-сайта в сети Интернетг. «» 2021 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать следующие услуги:

  1. выполнить комплекс мероприятий по поддержанию, изменению и продвижению в сети Интернет web-сайта Заказчика, Url – адрес которого .
  2. создать условия и предпосылки, благодаря которым, Url – адрес заказчика размещается в первых десяти сайтах на первой странице поисковой системы Yandex по ключевым словам, определенных Заказчиком в п.3.2 настоящего Договора.
  3. реагировать на изменения алгоритма программы поиска в поисковой системе Yandex и принимать немедленные меры по оптимизации сайта под новый алгоритм. Срок оптимизации сайта (восстановления позиции сайта в рамках первых десяти мест результата поиска) не должен превышать рабочих дней.
  4. удерживать раскрученные позиции в рамках первых десяти мест результата поиска (за исключением периода изменения алгоритма программы поиска в поисковой системе Yandex).
  5. по согласованию Сторон изменить текстовую и графическую информацию на сайте, с или без изменения структуры и дизайна сайта в целях продвижения веб – представительства Заказчика.

1.2.

Оказание услуг осуществляется силами и техническими средствами Исполнителя.

Исполнитель вправе привлекать для выполнения работ третьих лиц без согласия Заказчика, при этом Исполнитель несет ответственность за действия или бездействия данных третьих лиц в полном объеме как за свои собственные.2.1.

Исполнитель обязан:

  1. предоставить Заказчику по его требованию отчет об оказанных услугах на бумажном и электронном носителе.
  2. качественно и в предусмотренные Договором сроки оказывать, предусмотренные настоящим Договором услуги.

2.2. Заказчик обязан:

  1. своевременно, в предусмотренные настоящим Договором сроки, оплачивать услуги Исполнителя.
  2. гарантировать, что предоставляемые информационные материалы не обременены правами (требованиями) третьих лиц, а также, что Заказчик является правообладателем данных информационных материалов.
  3. по требованию Исполнителя предоставить информационные материалы, необходимые для оказания услуг по настоящему Договору в срок, указанный в запросе Исполнителя. В случае не предоставления информационных материалов в срок, срок оказания услуг по данному запросу продлевается на время просрочки предоставления информационных материалов.

3.1.

Исполнитель обязан приступить к оказанию услуг на следующий день после получения предоплаты от Заказчика.3.2. Исполнитель обязуется в течение календарных дней осуществить вывод сервера Заказчика, Url – адрес которого , в сети Интернет в поисковой системе Yandex в первую десятку сайтов первой страницы выдаваемой поисковой системой по ключевым запросам:3.3. Срок оказания услуг по настоящему договору устанавливается с даты заключения договора до момента его расторжения по требованию любой из сторон.3.4.

По истечении каждого месяца Исполнитель предоставляет Заказчику отчет об оказанных услугах.4.1.

Настоящий договор считается заключенным с момента подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.5.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет рублей и включает в себя все расходы Исполнителя по выполнению работ оговоренных в п.1.1 настоящего договора.5.2.

В течение дней после заключения договора Заказчик обязуется оплатить Исполнителю аванс в размере 100% от стоимости договора.6.1. В случае не оказания услуг Исполнителем в срок Исполнитель обязуется выплатить Заказчику неустойку в размере % от суммы договора за каждый день просрочки, но не более % от стоимости договора.6.2. На усмотрение Заказчика, неустойка, может быть исключена дополнительным оказанием услуг Исполнителем, а именно: в случае не выполнение п.3.2 настоящего договора Исполнителем, Исполнитель обязуется оказывать услуги, предусмотренные договором бесплатно, до момента появления веб-сайта Заказчика в первых десяти сайтах поисковой системы Yandex в соответствии с настоящим договором, либо выводом сайта в первую десятку выдачи Yandex по другому ключевому словосочетанию, утвержденному Заказчиком.

6.3. За просрочку оплаты услуг, оказанных в соответствии с настоящим договором, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере % от суммы договора за каждый день просрочки.6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

Обязанность по уплате неустойки возникает у соответствующей Стороны после того, как ею будет получена претензия заинтересованной Стороны с обоснованным расчетом пени, либо после того, как арбитражный суд вынесет решение присудить пени заинтересованной Стороне, если претензия не была выставлена или не признана Стороной, которой она была направлена.6.5. Исполнитель не несет ответственности за содержание и качество распространяемой Заказчиком в сети Интернет информации, товаров и услуг Заказчика.6.6. Заказчик, в случае нарушения им авторских прав Исполнителя отвечает за каждый случай такого нарушения в полном объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.6.7.

Заказчик гарантирует, что, передавая Исполнителю информационные материалы, он не нарушает прав третьих лиц.

Правами на информационные материалы обладает Заказчик, либо указанные им лица.6.8.

Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.6.9.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд . При рассмотрении споров в суде, переписка Сторон по электронной почте будет признана достаточными доказательствами.7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств согласно настоящему Договору, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, действия государственных органов, возникшие для Сторон после заключения Договора.7.2.

Если такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.7.3.

Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств, обязана не позднее пяти дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств непреодолимой силы.7.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за невыполнение обязательств.

Надлежащим доказательством будут служить свидетельства и иные документы уполномоченных органов.7.5. Если эти обстоятельства будут продолжаться более двух месяцев, то любая из Сторон вправе направить заказным письмом другой стороне соглашение о расторжении данного договора с приложением акта сверки оказанных и оплаченных услуг по договору. В течение рабочих дней после получения сообщения Сторона подписывает соглашение о расторжении договора или высылает мотивированный отказ от подписания.

После подписания соглашения о расторжении ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.8.1.

Стороны имеет право на односторонний отказ от исполнения настоящего договора в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации при этом, уведомив Исполнителя не позднее, чем за дней до расторжения настоящего Договора.8.2. В случае одностороннего отказа от настоящего Договора Исполнитель возвращает Заказчику полученные авансом денежные суммы за вычетом стоимости оказанных услуг уже произведенных Исполнителем до момента получения одной из Сторон извещения об отказе от исполнения договора.

9.1. Все договоренности по предмету настоящего Договора, достигнутые Сторонами ранее, теряют силу с момента подписания настоящего Договора.9.2. Все документы, признаваемые Сторонами как часть Договора являются таковыми только после подписания их Сторонами.9.3. Исполнитель имеет право разместить ссылку на свой сайт с указанием видов работ.9.4.

Стороны обязуются не разглашать и не использовать в своих интересах, а равно в интересах третьих лиц деловую, коммерческую, техническую и иную конфиденциальную информацию, ставшую им известной в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, а также иные сведения, касающиеся деятельности Сторон, как в период действия настоящего Договора, так и в течение 3-х лет после его завершения.9.5. Любые уведомления, направляемые любой Стороной, вручаются адресату лично или отправляются с курьером, по телексу, факсу, модему или заказным почтовым отправлением с подтверждением получения.9.6. Всякие изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью данного Договора.9.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:ЗаказчикЮр.

адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:Исполнитель _________________Заказчик _________________ Самостоятельно Обратите внимание, что договор оказания услуг составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки. Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.